Как отразить в акте сверки сумму простоя по вине заказчика и операции, по которым не прошла реализация?
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите кто сталкивался. В результате работ по вине заказчика произошел простой техники. В договоре простой прописан. Счет выставили, но конечно же заказчик не платит. Плюс нами был выставлен счет на перебазировку техники с объекта, но так как подрядчик не платит, мы уехать не можем. В акт сверки суммы простоя могут попасть либо только в результате признания должником, либо по решению суда. Так как техника не может уехать с объекта , сумма перебазировки также не попадает в акт сверки. Дело дошло до суда.
Подскажите кто сталкивался - как сумму простоя показать и как показать сумму, необходимую для оплаты перебазировки? И как показать это для суда?
Всех благодарю
Уважаемые коллеги, подскажите кто сталкивался. В результате работ по вине заказчика произошел простой техники. В договоре простой прописан. Счет выставили, но конечно же заказчик не платит. Плюс нами был выставлен счет на перебазировку техники с объекта, но так как подрядчик не платит, мы уехать не можем. В акт сверки суммы простоя могут попасть либо только в результате признания должником, либо по решению суда. Так как техника не может уехать с объекта , сумма перебазировки также не попадает в акт сверки. Дело дошло до суда.
Подскажите кто сталкивался - как сумму простоя показать и как показать сумму, необходимую для оплаты перебазировки? И как показать это для суда?
Всех благодарю
Comments
-
Добрый день.Цитата: Счет выставили, но конечно же заказчик не платит.Почему "конечно же"? Многие спокойно оплачивают, признавая нарушение условий договора со своей стороны.
Вы претензию оформили, предъявили официально?Цитата: Плюс нами был выставлен счет на перебазировку техники с объекта, но так как подрядчик не платит, мы уехать не можем.Почему не можете: не имеете своих средств на то, чтобы перевезти технику?Цитата: Подскажите кто сталкивалсяОбсуждали, к примеру, здесь:
Документы при подаче иска в арбитражный суд на покупателя -
Александра Кривошеева, претензия выставлена, счета выставлены. досудебная претензия отправлена.
-
Отлично. А в чём тогда вопрос на текущий момент? Что именно требует обсуждения?
-
Александра Кривошеева, то есть в акт сверки у нас попадают суммы реализации. А претензия, акты простоя подтвердят сумму простоя по вине заказчика. Единственное - необходимость оплаты перебазировки техники ничем кроме счета не будет подтверждена.
-
Цитата: то есть в акт сверки у нас попадают суммы реализации.Да, если формируете только по 62 счету. Но можно же сформировать дополнительно и по счету 76.2.Цитата: Единственное - необходимость оплаты перебазировки техники ничем кроме счета не будет подтверждена.Здесь важно доказать вину заказчика.Цитата: 1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
